ClôturéTravauxEuropéenProcédure restreinte

Hoorn - Kersenboogerd - Amélioration de la gare

ProRail B.V. · Procédure restreinte · 325510
Type
Travaux
45200000
Valeur estimée
Non publié
Avant l'échéance
En continu
Knock-outs
n.d.
motifs d'exclusion
Attribution selon
Meilleur rapport qualité-prix
À évaluer manuellementconfiance faible

Hoorn – la gare de Kersenboogerd fait l'objet d'une rénovation d'envergure par ProRail B.V. Les travaux comprennent le remplacement et l'extension des quais structurels et de l'outillage associé, le réaménagement des abris à vélos et l'extension de l'auvent nord. Un périmètre optionnel consiste en un élargissement du quai, un allongement de l'auvent du quai et l'installation de panneaux solaires. La mission est une procédure non ouverte de type travaux. L'accent est mis sur l'amélioration de la fonctionnalité, de la sécurité et de la durabilité de la gare, avec une attention particulière portée à la production d'énergie et à la mobilité. Les travaux nécessitent une bonne coordination entre différentes disciplines, notamment la construction, l'électrotechnique et l'architecture paysagère, et doivent répondre aux exigences des chemins de fer néerlandais et aux normes de sécurité.

Travaux · Procédure restreinte · Procédure européenne

Européen
Pouvoir adjudicateur
Type de marché
Travaux
Procédure restreinte
Valeur estimée
Estimation non publiée
Date limite de remise
En continu
11:00
Portée
Européen
Procédure européenne
Lots
Marché unique
Code CPV principal
Lieu
Pays-Bas
CaractéristiquesCPV 45TravauxAppel d'offres UEquaigareHoorn

01Ce qui est demandé

Hoorn – la gare de Kersenboogerd fait l'objet d'une rénovation d'envergure par ProRail B.V. Les travaux comprennent le remplacement et l'extension des quais structurels et de l'outillage associé, le réaménagement des abris à vélos et l'extension de l'auvent nord. Un périmètre optionnel consiste en un élargissement du quai, un allongement de l'auvent du quai et l'installation de panneaux solaires. La mission est une procédure non ouverte de type travaux. L'accent est mis sur l'amélioration de la fonctionnalité, de la sécurité et de la durabilité de la gare, avec une attention particulière portée à la production d'énergie et à la mobilité. Les travaux nécessitent une bonne coordination entre différentes disciplines, notamment la construction, l'électrotechnique et l'architecture paysagère, et doivent répondre aux exigences des chemins de fer néerlandais et aux normes de sécurité.

À la gare de Hoorn – Kersenboogerd, divers travaux sont réalisés tels que le remplacement et l'extension des quais structurels et de l'outillage, le réaménagement des abris à vélos et l'extension de l'auvent nord.

45200000Travaux

02Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion — consultez le DUME
  • Aucun motif d'exclusion spécifique n'a été extrait. Dans un appel d'offres européen, les motifs obligatoires et facultatifs des art. 2.86/2.87 de la loi néerlandaise sur les marchés publics s'appliquent presque toujours — consultez le Document unique de marché européen (DUME).

03Valeur en contexte

Estimation non publiée

Le pouvoir adjudicateur n'a pas publié de valeur estimée — fréquent pour une grande partie des marchés. Le seuil européen pour werken est de € 5,54 M, à titre de référence.

04Concurrents probables

#Soumissionnaire probableAdéquationGagnés
1BAM Infra B.V.SME9677×
2Anton Rail & Infra B.V.SME9521×
3Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BVSME9458×
4Van Gelder BVSME9453×
5Hegeman Bouw & Infra B.V.SME9431×
6KWS Infra B.V.SME9392×

05Thèmes juridiques susceptibles d'être pertinents ici

06Questions fréquentes

Quels sont les principaux travaux pour l'amélioration de la gare de Hoorn - Kersenboogerd ?
Les travaux comprennent le remplacement et l'extension des quais structurels et de l'outillage associé, le réaménagement des abris à vélos et l'extension de l'auvent nord.
Quels travaux optionnels font partie de la mission ?
Le périmètre optionnel consiste en un élargissement du quai, incluant l'allongement de l'auvent du quai correspondant et l'installation de panneaux solaires.

Compilé automatiquement à partir des données et documents officiels de l'appel d'offres.

07Valeur estimée par rapport au marché

p25
€ 1,4 mln
médiane
€ 3,6 mln
p75
€ 9,1 mln
deze opdracht

Gegunde waarden in CPV 45 · werken n=3159