enderView.ai
Se connecterCommencer gratuitement
ClôturéTravauxEuropéenDialogue compétitif

AI 2024-0120 Réaménagement des installations techniques des bassins extérieurs

Gemeente Amsterdam · Dialogue compétitif · 1 lots · 348954
Type
Travaux
45212212
Valeur estimée
Non publié
Avant l'échéance
En continu
Knock-outs
n.d.
motifs d'exclusion
Attribution selon
Meilleur rapport qualité-prix
À évaluer manuellementconfiance faible

Ce marché concerne le réaménagement de 15 bassins de jeux à Amsterdam afin de se conformer à la nouvelle loi sur l'eau de baignade (Zwemwaterwet). Le contrat est un accord-cadre pour deux prestataires de services techniques d'installation, incluant la rénovation structurelle, les fondations, les installations de gestion de l'eau et les équipements publics tels que les toilettes. Procédure : procédure de contrat négocié avec mise en concurrence (concurrentiegerichte dialoog), publication publique via TenderNed 348954.

Travaux · Dialogue compétitif · Procédure européenne

Européen
Pouvoir adjudicateur
Gemeente Amsterdam
Type de marché
Travaux
Dialogue compétitif
Valeur estimée
Estimation non publiée
Date limite de remise
En continu
14:00
Portée
Européen
Procédure européenne
Lots
1
1 lots
Code CPV principal
45212212
Lieu
Pays-Bas
CaractéristiquesCPV 45TravauxAppel d'offres UE

01Ce qui est demandé

Ce marché concerne le réaménagement de 15 bassins de jeux à Amsterdam afin de se conformer à la nouvelle loi sur l'eau de baignade (Zwemwaterwet). Le contrat est un accord-cadre pour deux prestataires de services techniques d'installation, incluant la rénovation structurelle, les fondations, les installations de gestion de l'eau et les équipements publics tels que les toilettes. Procédure : procédure de contrat négocié avec mise en concurrence (concurrentiegerichte dialoog), publication publique via TenderNed 348954.

La commune de Amsterdam gère et possède 15 bassins de jeux répartis dans les différents quartiers de la ville. La plupart de ces bassins de jeux présentent un retard de maintenance concernant les aspects techniques d'installation et structurels. Pour ces bassins, il existe peu ou pas de documentation d'archive disponible. Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle loi sur l'eau de baignade (Zwemwaterwet), faisant partie de la loi sur l'environnement (Omgevingswet), est entrée en vigueur, imposant des normes plus strictes et modifiées pour l'eau de baignade. Par exemple, les normes pour le chlore

45212212Travaux
1AI 2024-0120 Réaménagement des installations techniques des bassins extérieurs0 €

02Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion — consultez le DUME
  • Aucun motif d'exclusion spécifique n'a été extrait. Dans un appel d'offres européen, les motifs obligatoires et facultatifs des art. 2.86/2.87 de la loi néerlandaise sur les marchés publics s'appliquent presque toujours — consultez le Document unique de marché européen (DUME).

03Valeur en contexte

Estimation non publiée

Le pouvoir adjudicateur n'a pas publié de valeur estimée — fréquent pour une grande partie des marchés. Le seuil européen pour werken est de € 5,54 M, à titre de référence.

04Concurrents probables

#Soumissionnaire probableAdéquationGagnés
1KWS Infra B.V.SME9092×
2Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BVSME9058×
3De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.SME8826×
4Croonwolter&dros B.V.SME8425×
5Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.SME8214×
6GKB Realisatie B.V.SME8221×

05Thèmes juridiques susceptibles d'être pertinents ici

06Questions fréquentes

Quel est l'objectif de ce marché ?
L'objectif est de conclure un accord-cadre avec deux prestataires de services techniques d'installation pour le réaménagement de 15 bassins de jeux à Amsterdam, afin qu'ils soient conformes à la nouvelle réglementation sur la qualité de l'eau de baignade.
Quels travaux sont inclus dans le réaménagement des bassins de jeux ?
Les travaux comprennent les installations mécaniques et électrotechniques, la rénovation structurelle, les fondations, les installations de gestion de l'eau, le remplacement des coques et l'installation de nouveaux équipements tels que des toilettes publiques.
Quelle est l'ampleur des travaux concernant les bassins de jeux ?
Le marché concerne le réaménagement de 15 bassins de jeux répartis dans divers quartiers, qui sont sous la gestion et la propriété de la commune.
Les modifications structurelles font-elles également partie de l'accord ?
Dans la mesure du possible, les modifications structurelles et la maintenance pluriannuelle feront également partie des commandes partielles au sein de l'accord-cadre.

Compilé automatiquement à partir des données et documents officiels de l'appel d'offres.

07Valeur estimée par rapport au marché

p25
€ 1,4 mln
médiane
€ 3,6 mln
p75
€ 9,1 mln
deze opdracht

Gegunde waarden in CPV 45 · werken n=3159