InloggenGratis starten
GeslotenWerkenEuropeesConcurrentiegerichte dialoog

Aanbestedingsprocedure Hoge Woerd

Gemeente Beuningen · Concurrentiegerichte dialoog · 1 percelen · 320841
Type
Werken
45000000
Geraamde waarde
Niet gepubliceerd
Tot deadline
Doorlopend
Knock-outs
n.b.
uitsluitingsgronden
Gunning op
Beste prijs-kwaliteit
Beoordeel handmatigvertrouwen laag

De Gemeente Beuningen hanteert een concurrentiegerichte dialoog voor de ontwikkeling van Hoge Woerd, een project aan de zuidzijde van Ewijk. Het doel is het integraal ontwerpen en realiseren van maximaal 150 woningen, inclusief openbare ruimte, en het kopen en afnemen van de locatie. De opdracht omvat de turnkey oplevering van 41‑46 sociale huurwoningen voor Woonwaarts, evenals de realisatie en afzet van betaalbare en vrije sectorwoningen. Daarnaast moeten de benodigde vergunningen worden verkregen en participatie met belanghebbenden worden gevoerd. De aanbesteding vereist een geïntegreerde aanpak van ontwerp, bouw, landacquisitie, vergunningverlening en stakeholdermanagement.

Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europese procedure

Europees
Opdrachtgever
Gemeente Beuningen
Contracttype
Werken
Concurrentiegerichte dialoog
Geraamde waarde
Raming niet gepubliceerd
Inschrijfdeadline
Doorlopend
13:00 uur
Reikwijdte
Europees
Europese procedure
Percelen
1
1 percelen
CPV-hoofdcode
45000000
Locatie
Nederland
KenmerkenCPV 45WerkenEU-aanbestedingHoge WoerdEwijkBeuningen

01Wat wordt gevraagd

De Gemeente Beuningen hanteert een concurrentiegerichte dialoog voor de ontwikkeling van Hoge Woerd, een project aan de zuidzijde van Ewijk. Het doel is het integraal ontwerpen en realiseren van maximaal 150 woningen, inclusief openbare ruimte, en het kopen en afnemen van de locatie. De opdracht omvat de turnkey oplevering van 41‑46 sociale huurwoningen voor Woonwaarts, evenals de realisatie en afzet van betaalbare en vrije sectorwoningen. Daarnaast moeten de benodigde vergunningen worden verkregen en participatie met belanghebbenden worden gevoerd. De aanbesteding vereist een geïntegreerde aanpak van ontwerp, bouw, landacquisitie, vergunningverlening en stakeholdermanagement.

Hoge Woerd is gelegen aan de zuidzijde van Ewijk (gemeente Beuningen). De ontwikkeling van Hoge Woerd moet voorzien in de (toekomstige) woningbehoefte in Ewijk en Beuningen. De Opgave bestaat uit de volgende onderdelen: - het integraal ontwerpen en realiseren van maximaal 150 woningen en (het ontwerpen en realiseren van) de bijbehorende openbare ruimte op de Locatie; - de koop en afname van de (uitgeefbare meters van de) Locatie in de huidige staat en toestand en de aansluiting hiervan op de openbare ruimte; - de realisatie en turnkey oplevering van minimaal 41 tot maximaal 46 sociale huurwoni

45000000Werken
1Ontwerpen en ontwikkelen woongebied Hoge Woerd—

02Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden — raadpleeg het UEA
  • Geen specifieke uitsluitingsgronden geëxtraheerd. Bij een Europese aanbesteding gelden vrijwel altijd de verplichte en facultatieve gronden uit art. 2.86/2.87 Aw — controleer het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

03Waarde in context

Raming niet gepubliceerd

De aanbestedende dienst publiceerde geen geraamde waarde — gangbaar bij een groot deel van de opdrachten. De Europese drempel voor werken is € 5,54 M, ter referentie.

04Waarschijnlijke concurrenten

#Waarschijnlijke inschrijverPasvormWins
1Van Gelder BVSME9753×
2Combinatie Heijmans - SWARCOUnknown9573×
3BAM Bouw en Techniek bvSME9534×
4KWS Infra B.V.SME9492×
5Croonwolter&dros B.V.SME9325×
6Reimert Bouw en Infrastructuur B.V.SME9217×

05Juridische thema's die hier kunnen spelen

06Veelgestelde vragen

Wat is de status van deze aanbesteding?
De inschrijftermijn is gesloten. gepubliceerd door Gemeente Beuningen over "Aanbestedingsprocedure Hoge Woerd".
Om wat voor type opdracht gaat het?
Dit is een werkenopdracht (bouw, infrastructuur of civieltechnische werkzaamheden).
Welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd?
De aanbestedende dienst gebruikt een concurrentiegerichte dialoog — gebruikt voor complexe opdrachten waarbij oplossingen samen met inschrijvers worden uitgewerkt.
Welke CPV-code valt onder deze aanbesteding?
De hoofd CPV-code is 45000000. CPV (Common Procurement Vocabulary) is de Europese standaard voor het classificeren van overheidsopdrachten.
Is dit een Europese aanbesteding?
Ja, deze opdracht overschrijdt de Europese drempelwaarde en valt daarmee onder de Europese aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012).
Bestaat deze opdracht uit meerdere percelen?
Ja, de opdracht is verdeeld in 1 perceel. Inschrijvers kunnen mogelijk per perceel of voor het geheel inschrijven; raadpleeg de aanbestedingsstukken voor de exacte voorwaarden.
Waar vind ik de officiële aanbestedingsstukken?
De volledige aanbestedingsstukken (bestek, programma van eisen, nota van inlichtingen) zijn te raadplegen via het officiële e-aanbestedingsplatform dat door de aanbestedende dienst wordt gebruikt voor deze procedure.
Wat is de omvang van de woningbouwopgave voor Hoge Woerd?
De opdracht omvat het integraal ontwerpen en realiseren van maximaal 150 woningen, inclusief de bijbehorende openbare ruimte.
Welke specifieke eisen gelden voor de sociale huurwoningen?
De opdracht bevat de realisatie en turnkey oplevering van minimaal 41 tot maximaal 46 sociale huurwoningen aan Woonwaarts.
Welke onderdelen maken deel uit van de opdracht?
De opgave bestaat uit het ontwerpen en realiseren van woningen en openbare ruimte, de koop en afname van de locatie, de realisatie van betaalbare en vrije sectorwoningen, het verkrijgen van vergunningen en het voeren van participatie met belanghebbenden.
Wat houdt de opdracht in met betrekking tot de locatie?
De opdracht omvat de koop en afname van de uitgeefbare meters van de locatie in de huidige staat en toestand, inclusief de aansluiting hiervan op de openbare ruimte.

Automatisch samengesteld op basis van de officiële aanbestedingsgegevens en documenten.

07Geraamde waarde t.o.v. de markt

p25
€ 1,4 mln
mediaan
€ 3,6 mln
p75
€ 9,1 mln
deze opdracht

Gegunde waarden in CPV 45 · werken n=3159